Vous n’êtes pas connecté, inscrivez vous gratuitement pour bénéficier des fonctionnalités de Nukema. Demander une démo complète.
Réhabilitation d'un ensemble immobilier en site occupé - "le champ du comte"-74150 rumilly- comportant 158 logements

HALPADES (74000 - ANNECY)

Ajouter à mes favoris Nouvelle recherche
Consultation clôturée

Clôturée le 07/10/2024

Télécharger le DCE Accéder à la consultation
Pièces du marché
Télécharger le DCE

Inscrivez vous gratuitement pour accéder au DCE de cette consultation :

Accéder à ce DCE Trouver d’autres DCE
Aucune pièce de marché disponible pour cette consultation
Détails de la consultation
Objet du marché

Réhabilitation d'un ensemble immobilier en site occupé - "le champ du comte"-74150 rumilly- comportant 158 logements

Date de clôture

07/10/2024

Nature de la prestation

TRAVAUX

Procédure

Appel d'Offres Ouvert

Lieu(x) d’exécution
Created with Raphaël 2.3.075 - Paris77 - Seine et Marne78 - Yvelines91 - Essonne92 - Hauts de Seine93 - Seine St Denis94 - Val de Marne95 - Val d'Oise01 - Ain03 - Allier07 - Ardèche15 - Cantal26 - Drôme38 - Isère42 - Loire43 - Haute Loire63 - Puy de Dôme69 - Rhône73 - Savoie74 - Haute-Savoie16 - Charente17 - Charente-Maritime19 - Corrèze23 - Creuse24 - Dordogne33 - Gironde40 - Landes47 - Lot-et-Garonne64 - Pyrénées-Atlantiques79 - Deux-Sèvres86 - Vienne87 - Haute-Vienne08 - Ardennes10 - Aube51 - Marne52 - Haute-Marne54 - Meurthe-et-Moselle55 - Meuse57 - Moselle67 - Bas-Rhin68 - Haut-Rhin88 - Vosges18 - Cher28 - Eure-et-Loir36 - Indre37 - Indre-et-Loire41 - Loir-et-Cher45 - Loiret22 - Côtes-d'Armor29 - Finistère35 - Ille-et-Vilaine56 - Morbihan21 - Côte-d'Or25 - Doubs39 - Jura58 - Nièvre70 - Haute-Saône71 - Saône-et-Loire89 - Yonne90 - Territoire de Belfort09 - Ariège11 - Aude12 - Aveyron30 - Gard31 - Haute-Garonne32 - Gers34 - Hérault46 - Lot48 - Lozère65 - Hautes-Pyrénées66 - Pyrénées-Orientales81 - Tarn82 - Tarn-et-Garonne2A - Corse-du-Sud2B - Haute-Corse02 - Aisne59 - Nord60 - Oise62 - Pas-de-Calais80 - Somme44 - Loire-Atlantique49 - Maine-et-Loire53 - Mayenne72 - Sarthe85 - Vendée14 - Calvados27 - Eure50 - Manche61 - Orne76 - Seine-Maritime04 - Alpes-de-Haute-Provence05 - Hautes-Alpes06 - Alpes-Maritimes13 - Bouches-du-Rhône83 - Var84 - VaucluseMQ - MartiniqueGF - GuyaneGP - GuadeloupeRE - La RéunionYT - MayottePF - Polynésie FrançaiseMF - Saint-MartinBL - Saint-BarthélémyPM - Saint-Pierre-et-MiquelonTF - TAAFWF - Wallis et Futuna
  1. ANNECY (74)
Acheteur public
Acheteur

HALPADES (74000 - ANNECY)

Plateformes
logo http://www.e-marchespublics.fr

Réf. :

Publié le 30/08/2024

Accès direct à la consultation
Annonce complète
Appel d'offres: HALPADES - E-marchespublics.com
  
  • Entreprise
  • Acheteur
  Connexion
Surveillez les marchés publics Déposez vos offres Référencez votre entreprise Nous contacter Créer un compte gratuitement
  1. Accueil
    2.  - 
  2. Appels d'offres
    3.  - 
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
    4.  - 
  4. Haute-Savoie
    5.  - 
  5. annecy
Avis précédent Retour à la liste des avis Avis suivant

Réhabilitation d'un ensemble immobilier en site occupé - "le champ du comte"-74150 rumilly- comportant 158 logements

  • AVIS
  • REGLEMENT
  • DOSSIER
  • QUESTIONS
  • DEPOT
Réhabilitation d'un ensemble immobilier en site occupé - "le champ du comte"-74150 rumilly- comportant 158 logements
HALPADES
Accéder au site acheteur

74000 ANNECY

Travaux - Appel d'Offres Ouvert

€ Marché > 90 000 €

Date limite de l'offre : 07/10/2024 à 12h00

Avis initial
  • Partager
  • Imprimer

FRANCE: TRAVAUX DE RÉFECTION
RÉHABILITATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER EN SITE OCCUPÉ - "LE CHAMP DU COMTE"-74150 RUMILLY- COMPORTANT 158 LOGEMENTS

Avis de marché ou de concession - régime ordinaire

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel: HALPADES
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre: Réhabilitation d'un ensemble immobilier en site occupé - "le Champ du Comte"-74150 RUMILLY- comportant 158 logements
Description: Réhabilitation d'un ensemble immobilier en site occupé - "le Champ du Comte"-74150 RUMILLY- comportant 158 logements
Identifiant de la procédure: b7142f75-e288-408c-9ab5-e02ec88233e1
Type de procédure: Ouverte
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:

2.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45454100 Travaux de réfection

2.1.4 Informations générales

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 14
Conditions du marché:
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 14

2.1.6 Motifs d'exclusion

Motifs d'exclusion purement nationaux: Se référer aux documents de la consultation

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001

Titre: Maçonnerie -Découpe Béton
Description: Maçonnerie -Découpe Béton
Identifiant interne: LOT 01A

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262522 Travaux de maçonnerie
Options:
Description des options: Il est prévu 2 tranches optionnelles de travaux attachées respectivement aux lots 01A et 09 et intitulées "travaux optionnels sur hall d'entrée". Il n'est pas prévu d'indemnité en cas de non affermissement d'une tranche optionnelle. L'affermissement d'une tranche optionnelle fera l'objet d'un ordre de service émis par HALPADES Il ne sera pas accordé à l'entreprise d'indemnité d'attente en cas de retard dans l'exécution d'une tranche. Le chiffrage des travaux optionnels est obligatoire pour le candidat sous peine d'irrégularité de leur offre (cf DPGF et Acte d'Engagement).

5.1.3 Durée estimée

Date de début: 03/02/2025
Durée: 24 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

5.1.9 Critères de sélection

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché: https://halpades.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_8570_1041340.html

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://halpades.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 07/10/2024 12:00 +02:00
Date limite de validité de l'offre: 120 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 07/10/2024 14:00 +02:00
Lieu: ANNECY
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Informations relatives aux délais de recours: CF RPAO

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: HALPADES

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002

Titre: SERRURERIE
Description: SERRURERIE
Identifiant interne: LOT 09

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45341000 Pose de garde-corps
Options:
Description des options: Il est prévu 2 tranches optionnelles de travaux attachées respectivement aux lots 01A et 09 et intitulées "travaux optionnels sur hall d'entrée". Il n'est pas prévu d'indemnité en cas de non affermissement d'une tranche optionnelle. L'affermissement d'une tranche optionnelle fera l'objet d'un ordre de service émis par HALPADES Il ne sera pas accordé à l'entreprise d'indemnité d'attente en cas de retard dans l'exécution d'une tranche. Le chiffrage des travaux optionnels est obligatoire pour le candidat sous peine d'irrégularité de leur offre (cf DPGF et Acte d'Engagement).

5.1.3 Durée estimée

Date de début: 03/02/2025
Durée: 24 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

5.1.9 Critères de sélection

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché: https://halpades.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_8570_1041340.html

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://halpades.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 07/10/2024 12:00 +02:00
Date limite de validité de l'offre: 120 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 07/10/2024 14:00 +02:00
Lieu: ANNECY
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Informations relatives aux délais de recours: CF RPAO

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: HALPADES

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0003

Titre: CHARPENTE BOIS - COUVERTURE
Description: CHARPENTE BOIS - COUVERTURE
Identifiant interne: LOT 02- CHARPENTE COUVERTURE

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes

5.1.3 Durée estimée

Date de début: 03/02/2025
Durée: 24 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

5.1.9 Critères de sélection

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché: https://halpades.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_8570_1041340.html

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://halpades.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 07/10/2024 12:00 +02:00
Date limite de validité de l'offre: 120 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 07/10/2024 14:00 +02:00
Lieu: ANNECY
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Informations relatives aux délais de recours: CF RPAO

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: HALPADES

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0004

Titre: BARDAGE-ISOLATION
Description: BARDAGE ISOLATION
Identifiant interne: LOT 04-BARDAGE ISOLATION

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262650 Travaux de bardage

5.1.3 Durée estimée

Date de début: 03/02/2025
Durée: 24 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

5.1.9 Critères de sélection

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché: https://halpades.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_8570_1041340.html

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://halpades.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 07/10/2024 12:00 +02:00
Date limite de validité de l'offre: 120 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 07/10/2024 14:00 +02:00
Lieu: ANNECY
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Informations relatives aux délais de recours: CF RPAO

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: HALPADES

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0005

Titre: MENUISERIES EXTERIEURES
Description: MENUISERIES EXTERIEURES
Identifiant interne: LOT 05A-MENUISERIES EXTERIEURES PVC

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.3 Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

5.1.9 Critères de sélection

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché: https://halpades.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_8570_1041340.html

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://halpades.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 07/10/2024 12:00 +02:00
Date limite de validité de l'offre: 120 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 07/10/2024 14:00 +02:00
Lieu: ANNECY
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Informations relatives aux délais de recours: CF RPAO

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: HALPADES

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0006

Titre: MENUISERIES INTERIEURES
Description: MENUISERIES INTERIEURES
Identifiant interne: LOT 06-MENUISERIES INTERIEURES

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.3 Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

5.1.9 Critères de sélection

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché: https://halpades.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_8570_1041340.html

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://halpades.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 07/10/2024 12:00 +02:00
Date limite de validité de l'offre: 120 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 07/10/2024 14:00 +02:00
Lieu: ANNECY
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Informations relatives aux délais de recours: CF RPAO

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: HALPADES

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0007

Titre: PLÂTRERIE PEINTURE
Description: PLÂTRERIE PEINTURE
Identifiant interne: LOT 07-08A-PLATRERIE PEINTURE

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45453000 Travaux de remise en état et de remise à neuf

5.1.3 Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

5.1.9 Critères de sélection

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché: https://halpades.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_8570_1041340.html

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://halpades.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 07/10/2024 12:00 +02:00
Date limite de validité de l'offre: 120 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 07/10/2024 14:00 +02:00
Lieu: ANNECY
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Informations relatives aux délais de recours: CF RPAO

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: HALPADES

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0008

Titre: FACADE ITE
Description: FACADE ITE
Identifiant interne: LOT 08B-22-38- FACADE ITE

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45321000 Travaux d'isolation thermique

5.1.3 Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

5.1.9 Critères de sélection

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché: https://halpades.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_8570_1041340.html

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://halpades.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 07/10/2024 12:00 +02:00
Date limite de validité de l'offre: 120 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 07/10/2024 14:00 +02:00
Lieu: ANNECY
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Informations relatives aux délais de recours: CF RPAO

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: HALPADES

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0009

Titre: REVT SOLS - CARRELAGE
Description: REVT SOLS - CARRELAGE
Identifiant interne: LOT 10-11- REVETEMENT SOLS-CARRELAGE

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45431000 Carrelages

5.1.3 Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

5.1.9 Critères de sélection

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché: https://halpades.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_8570_1041340.html

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://halpades.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 07/10/2024 12:00 +02:00
Date limite de validité de l'offre: 120 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 07/10/2024 14:00 +02:00
Lieu: ANNECY
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Informations relatives aux délais de recours: CF RPAO

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: HALPADES

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0010

Titre: PLOMBERIE
Description: PLOMBERIE
Identifiant interne: LOT 12- PLOMBERIE

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45330000 Travaux de plomberie

5.1.3 Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

5.1.9 Critères de sélection

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché: https://halpades.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_8570_1041340.html

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://halpades.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 07/10/2024 12:00 +02:00
Date limite de validité de l'offre: 120 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 07/10/2024 14:00 +02:00
Lieu: ANNECY
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Informations relatives aux délais de recours: CF RPAO

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: HALPADES

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0011

Titre: CHAUFFAGE
Description: CHAUFFAGE
Identifiant interne: LOT 13-CHAUFFAGE

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45232141 Installations de chauffage

5.1.3 Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

5.1.9 Critères de sélection

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché: https://halpades.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_8570_1041340.html

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://halpades.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 07/10/2024 12:00 +02:00
Date limite de validité de l'offre: 120 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 07/10/2024 14:00 +02:00
Lieu: ANNECY
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Informations relatives aux délais de recours: CF RPAO

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: HALPADES

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0012

Titre: VMC
Description: VMC
Identifiant interne: LOT 14- VMC

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45331210 Travaux d'installation de ventilation

5.1.3 Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

5.1.9 Critères de sélection

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché: https://halpades.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_8570_1041340.html

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://halpades.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 07/10/2024 12:00 +02:00
Date limite de validité de l'offre: 120 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 07/10/2024 14:00 +02:00
Lieu: ANNECY
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Informations relatives aux délais de recours: CF RPAO

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: HALPADES

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0013

Titre: ELECTRICITE
Description: ELECTRICITE
Identifiant interne: LOT 16- ELECTRICITE

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45310000 Travaux d'équipement électrique

5.1.3 Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

5.1.9 Critères de sélection

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché: https://halpades.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_8570_1041340.html

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://halpades.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 07/10/2024 12:00 +02:00
Date limite de validité de l'offre: 120 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 07/10/2024 14:00 +02:00
Lieu: ANNECY
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Informations relatives aux délais de recours: CF RPAO

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: HALPADES

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0014

Titre: TELEVISION INTERPHONIE
Description: TELEVISION INTERPHONIE
Identifiant interne: lot 17-18-TELEVISION INTERPHONIE

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45312320 Travaux d'installation d'antennes de télévision

5.1.3 Durée estimée

Durée: 24 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

5.1.9 Critères de sélection

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché: https://halpades.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_8570_1041340.html

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://halpades.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 07/10/2024 12:00 +02:00
Date limite de validité de l'offre: 120 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 07/10/2024 14:00 +02:00
Lieu: ANNECY
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Informations relatives aux délais de recours: CF RPAO

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: HALPADES

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel: HALPADES
Numéro d'enregistrement: 375
Adresse postale: 6 AVENUE DE CHAMBERY
Ville: ANNECY
Code postal: 74000
Subdivision pays (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Pays: France
Point de contact: https://halpades.e-marchespublics.com
Adresse électronique: dgattacieca@halpades.fr
Téléphone: +33 450882677
Adresse internet: https://www.halpades.fr
Profil de l'acheteur: https://halpades.e-marchespublics.com
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
Numéro d'enregistrement: 17690111400403
Ville: LYON
Code postal: 69003
Subdivision pays (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours

11. Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: 8a2fddea-c581-4245-9a8e-6289a3369b2b - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d'avis: Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis: 29/08/2024 11:40 +02:00
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français

11.2 Informations relatives à la publication

Dossier de consultation
Le téléchargement du dossier de consultation nécessite d'être authentifié pour être alerté des modifications et des précisions susceptibles d'être apportées en cours de consultation.
Je me connecte Je m'inscris
Conformément à l'arrêté du 14/12/2009, vous avez la possibilité de retirer le DCE en mode anonyme

Si vous avez l'intention de soumettre un pli, il est fortement recommandé de vous enregistrer.

Pour accéder au téléchargement, aidez-nous à
lutter contre les robots en validant le captcha.

Questions / réponses
L'accès aux questions / réponses nécessite d'être authentifié.
Je me connecte Je m'inscris
Dépôt de dossier
L'accès au dépôt nécessite d'être authentifié.
Je me connecte Je m'inscris
Avis précédent Retour à la liste des avis Avis suivant

Avis à proximité :

Poste Habitat Rhône-Alpes

Résidentialisation et aménagement extérieur d'un bâtiment de 10 étages et 43 logements au 1 Allées des Saules à Cluses

Date limite de dépôt :
25/09/2024 à 12h00

Plus d'informations
HALPADES

0283 - consultation pour travaux de réhabilitation énergétique de notre groupement "la furgère" à lornay - 74150 - 18 logements - travaux en site occupé

Date limite de dépôt :
25/09/2024 à 12h00

Plus d'informations
HALPADES

BONNEVILLE_Ilot 3 - Consultation en groupement de commande entre HALPADES et PRIMALP - Avis de marché Services - Mission de maitrise d'oeuvre

Date limite de dépôt :
30/09/2024 à 12h00

Plus d'informations
HALPADES

0233-les valignons 2-marnaz-60 logements- travaux de réhabilitation axés sur les économies d'énergie. En site occupé- consultation entreprises

Date limite de dépôt :
20/09/2024 à 12h00

Plus d'informations
HALPADES

Tp 2024 - plomberie-chauffage - multisites - travaux en site occupé

Date limite de dépôt :
11/09/2024 à 12h00

Plus d'informations
HALPADES

Tp 2024 - electricité - multisites - travaux en site occupé

Date limite de dépôt :
11/09/2024 à 12h00

Plus d'informations
HALPADES

Tp 2024 - gros oeuvre-maçonnerie-vrd - multisites - travaux en site occupé

Date limite de dépôt :
11/09/2024 à 12h00

Plus d'informations
HALPADES

Tp 2024 - menuiseries extérieures et intérieures - multisites - travaux en site occupé

Date limite de dépôt :
11/09/2024 à 12h00

Plus d'informations
HALPADES

DEMOLITION DE BATIMENTS EXISTANTS ET CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE ETUDIANTE DE 95 CHAMBRES - 15 CHEMIN DU BRAY - ANNECY LE VIEUX (74940 ANNECY) - NOUVELLE CONSULTATION SUITE A INFRUCTUOSITE DES LOTS 02-03-05-06-11-16-17

Date limite de dépôt :
10/09/2024 à 12h00

Plus d'informations
HALPADES

Tp 2024 - serrurerie - multisites - travaux en site occupé

Date limite de dépôt :
11/09/2024 à 12h00

Plus d'informations
Besoin d'aide
Voir les questions fréquentes.
Vos bénéfices
  • Trouver des appels d'offres
  • Télécharger des dossiers de consultation
  • Déposez votre candidature en 5 minutes
  • Répondez aux offres électroniquement
  • Soyez présent dans l'annuaire
Je m'inscris En savoir plus
Partager l'avis par mail
×
Destinataire : Expéditeur : Sujet : Message :
Envoyer
909 452  entreprises enregistrées
Voir l'audience certifiée ACPM-OJD
46 835 492  dossiers téléchargés
Entreprise

Surveillez les marchés publics

Déposez vos offres

Référencez votre entreprise

Nous contacter

Acheteur

Publiez vos avis

Dématérialisez vos marchés

Sourcing

Nous contacter

Nos solutions







Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
 -  Dematis s'engage pour la planète .
2003-2024    . Tous droits réservés
FAQ |  Rejoignez-nous |  Conditions générales d'utilisation  |  Politique de confidentialité |  Cookies |  Recherche |  Fourni par Dematis
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Rejoignez-nous Mentions légales Politique de confidentialité Cookies Recherche Fourni par Dematis
2003-2024    . Tous droits réservés
Accéder à la consultation
Concurrents potentiels sur ce marché
Appels d’offres en cours similaires
Contrats attribués dans ce secteur
Appels d’offres archivés similaires