| Objet |
Dépose, emballage, transfert des mosaïques des musées Beauvoisine de la Métropole Rouen Normandie dans le cadre du chantier des collections |
| Référence |
25-EARS-SVCD-RestTranspMosaiques |
| Type de marché |
Services |
| Mode |
Procédure adaptée ouverte |
| Technique d'achat |
Sans objet |
| Lieu d'exécution principal |
Musée des Antiquités de Rouen - Musées Beauvoisine 198 rue Beauvoisine
76100 Rouen
|
| Durée |
6 mois
|
| Description |
Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.
Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.
La Métropole Rouen Normandie a engagé un projet centré autour du « carré Beauvoisine », du nom de la rue où sont situés le musée des Antiquités et le Muséum d'Histoire naturelle. Le projet vise à réunir ces deux entités au sein d'un même établissement, en proposant au visiteur un parcours rénové mêlant les deux axes de connaissance. D'importants travaux sur le bâtiment étant prévus pour accompagner cette refonte, la quasi-intégralité des collections devra, pour toute la durée du chantier, intégrer aussi des espaces de réserves situés à Déville-lès-Rouen. Ces espaces ont été livrés en mars-avril 2025. Les musées sont fermés au public en septembre 2024 pour une réouverture prévue pour 2028-2029.
|
| Code CPV principal |
92521000 - Services de musées |
| Forme |
Prestation divisée en lots : Oui
Les variantes sont exigées : Non |
| Quantité ou étendue |
Valeur estimée hors TVA : 113 000,00 € |
| Lots |
Libellé |
Estimé € HT |
CPV |
| N° 01 |
Coordination du chantier, dépose des mosaïques et assistance de conception de la caisserie (chantier des collections)
Description : Coordination du chantier, dépose des mosaïques et assistance de conception de la caisserie (chantier des collections)
Lieu d'exécution : Musée des Antiquités de Rouen - Musées Beauvoisine
198 rue Beauvoisine
76100
Rouen |
93 000 |
92521000
|
| N° 02 |
Manipulation, fabrication de palettes sur mesure et emballage (chantier des collections et coordination avec le lot 1)
Description : Manipulation, fabrication de palettes sur mesure et emballage (chantier des collections et coordination avec le lot 1)
Lieu d'exécution : Musée des Antiquités de Rouen - Musées Beauvoisine
198 rue Beauvoisine
76100
Rouen |
20 000 |
92521000
|
|
| Conditions de participation |
| |
Formulaire DC1 : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner (inclus dans le DC1) ; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (inclus dans le DC1) ; Lettre de candidature pouvant prendre la forme de l'imprimé DC1, mentionnant, le cas échéant, l'habilitation du mandataire par ses co-traitants ainsi que toutes les attestations sur l'honneur (Déclaration incluse dans le formulaire DC1) ; Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
Formulaire DC2 : Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement permettant de détailler la situation financière et les capacités du candidat (Déclaration incluse dans le formulaire DC2) ; Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Certificats délivrés par des instituts de contrôle de la qualité : Pour le lot 1 : le chef d'équipe du titulaire, ou le mandataire du groupement devra obligatoirement être un conservateur-restaurateur habilité pour intervenir sur les collections de mosaïques selon les critères de la loi du 4/01/2002 dite « loi musées » et ses décrets d'applications, ayant une spécialité en mosaïque (avec diplômes et équivalences pour l'habilitation). L'équipe sera également composée a minima d'un conservateur-restaurateur spécialiste en peinture murale (pour le traitement de la mosaïque de Brotonne) et d'un spécialiste en anoxie pour le traitement éventuel du support de la mosaïque de Brotonne. Pour le lot 2 : Il s'agira d'une entreprise spécialisée dans le transport d'oeuvres d'art de musées de France. Pour les lots 1 et 2 : Habilitation à travailler en hauteur
|
| |
Marché réservé : Non |
| |
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Oui
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Oui
La prise de rendez-vous est assurée par Laurence Marlin par mail 10 jours avant la date envisagée en envoyant une demande à l'adresse suivante : laurence.marlin@metropole-rouen-normandie.fr, copie anne.otero@metropole-rouen-normandie.fr et caroline.biro@metropole-rouen-normandie.fr. |
| Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
35 % : Prix des prestations
55 % : Valeur technique
10 % : Performances en matière de protection de l'environnement
|
| Renseignements |
Correspondre avec l'Acheteur
administratifs
Service des Marchés
Tél : 02 32 76 44 22
|
| Documents |
- Règlement de consultation
- Dossier de Consultation des Entreprises
|
| |
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui |
| Offres |
Remise des offres le 30/06/25 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
|
| Dépôt |
- Déposer un Pli dématérialisé
Cette consultation bénéficie du Service DUME Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite |
| Renseignements complémentaires |
| |
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
|
| |
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Le marché à tranches sera conclu en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la commande publique.
Le délai de validité des offres est de 12 mois car le pouvoir adjudicateur est soumis aux avis conformes des Monuments historiques et du Conservateur des antiquités et objets d'art du département 76 et de la commission scientifique régionale de restauration des musées de France. Les offres qui ne seront pas conformes à leur avis seront déclarées irrégulières. Ainsi les prix seront fermes et actualisables.
Les prestations sont réparties en 2 lot(s) :
- Lot 1 : Coordination du chantier, dépose des mosaïques et assistance de conception de la caisserie (chantier des collections)
- Lot 2 : Manipulation, fabrication de palettes sur mesure, emballage et transfert (chantier des collections et coordination avec le lot 1)
Chaque lot fera l'objet d'un marché. Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le Code de la Commande Publique.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) de l'accord-cadre seront réglées sur le budget de la Métropole Rouen Normandie dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Une avance de 50,0 % est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire de l'acte d'engagement. Ce taux est fixé à 10,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.
Tous les documents remis par les candidats devront être rédigés en Français. Cette obligation porte également sur tous les documents techniques justifiant de la conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de qualité non française dont l'équivalence est soumise à l'appréciation du maître d'ouvrage.
Le candidat devra proposer un mémoire environnemental répondant au(x) critère(s) environnemental(aux) tels que défini(s) dans le Règlement de Consultation conformément aux engagements du SPASER.
Le critère « Valeur technique » fait l'objet de sous-pondérations dont le détail est indiqué au règlement de consultation
En cas d'égalité, le critère technique sera prépondérant. Si celle-ci persiste, le critère prix puis le critère environnemental le seront selon cet ordre de priorité.
Compte tenu de la nature de la présente procédure de consultation, après examen des offres, le pouvoir adjudicateur invitera les candidats à négocier sur la base de leur offre sauf ceux qui auront remis des offres inappropriées ou anormalement basses. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante : https://www.mpe76.fr sous la référence 25-EARS-SVCD-RestTranspMosaiques
Les offres devront être remises selon les prescriptions prévues au dossier de consultation.
Date prévisionnelle de début d'exécution : 15 septembre 2025
NOUS VOUS REMERCIONS DE NE PAS TENIR COMPTE DE L'ADRESSE DE RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE INDIQUÉE ET VOUS INVITONS A DÉPOSER VOS QUESTIONS SUR AWS.
MERCI DE PRENDRE EN COMPTE QUE LES DATES INDIQUÉES SONT PRÉVISIONNELLES.
|
| |
Envoi le 26/05/25 à la publication |
https://www.marches-publics.info