Marché à bons de commande : travaux de modification de salles de bain et adaptation pmr du patrimoine de l'opac de quimper-cornouaille

Avis initial

AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

OPAC de Quimper-Cornouaille
Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298556000
URL profil d'acheteur: https://www.avispublicsdebretagne.com/

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: Marché à bons de commande : Travaux de modification de salles de bain et adaptation PMR du patrimoine de l'OPAC de Quimper-Cornouaille
Lieu d'exécution: Patrimoine de l'OPAC de Quimper-Cornouaille - FINISTERE

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: non

V. Durée du marché ou délai d'exécution

La durée du marché est de 12 mois.

VI. Conditions relatives au marché

Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d'opérateurs économiques, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.

Capacité technique: 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
2. L'attestation de compétence en cours de validité relative à la prévention des risques amiante pour des interventions en sous-section 4 conformément à l'arrêté du 23 février 2012.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 06/10/2025 Heure locale: 17h00
Délai minimum de validité des offres: 12 mois

XI. Autres renseignements

Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Jennifer MERCIER
Courriel: jpeuziat@opac-cornouaille.fr