Marché de travaux pour l'aménagement de l'îlot Est de la ZAC des Yèbles de Changis à AVON (77)

Objet du marché : marché de travaux pour l'aménagement de l'îlot Est de la ZAC des Yèbles de Changis à AVON (77).
CPV - Objet principal : 45112700.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FR102.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

la ville d'avon envisage l'aménagement des terrains qui bordent, de part et d'autre, la gare d'avon-fontainebleau, dans le cadre de la mise en œuvre du grand projet de pôle gare.
la réalisation du pôle gare et la présence de friches ferroviaires offrent à la commune l'opportunité de répondre à ses ambitions en matière de dynamisme démographique et économique par une urbanisation et une croissance endogène.
ce mode de densification, en refaisant la ville sur la ville, constitue un véritable engagement en matière de développement durable, en opposition à l'étalement urbain, consommateur d'espaces agricoles et naturels.
afin de mener à bien ce projet, la ville d'avon a concédé la réalisation de cette opération d'aménagement (Zac) à Aménagement 77
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux pour l'aménagement de l'îlot Est de la ZAC des Yèbles de Changis à AVON (77).
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : - Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Capacité économique et financière - références requises : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique : 55 %;
- prix : 45 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : appel d'offres ouvert.

Date limite de réception des offres : 10 avril 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 1529.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info.

Modalités d'ouverture des offres :
Date : 10 avril 2020, à 14 heures.
Lieu : melun.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 mars 2020.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun 43, rue du Général de Gaulle B.P. 8630 77008 Melun, tél. : 01-60-56-66-30, courriel : greffe.ta-melun juradm.fr, télécopieur : 01-60-56-66-10.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Melun 43, rue du Général de Gaulle B.P. 8630 75008 Melun, tél. : 01-60-56-66-30, courriel : greffe.ta-melun juradm.fr, télécopieur : 01-60-56-66-10.

Renseignements relatifs aux lots :