Construction du centre d'incendie et de secours de bordeaux rive droite

Objet du marché : construction du centre d'incendie et de secours de Bordeaux Rive Droite.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : impasse Treguey à Bordeaux (33), 33000 Bordeaux.
Code NUTS : FRI12.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

le marché est un marché public de travaux concernant la construction du nouveau Centre d'incendie et de Secours de Bordeaux Rive Droite. Outre le bâtiment principal, l'opération prévoit la réalisation d'une station carburant associée à une aire de lavage, d'une tour de manœuvre et d'un mât radio. Les travaux incluent également la réalisation de VRD et stationnements et d'un terrain de sport.
Le lieu d'exécution des travaux est situé sur le territoire de la Commune de Bordeaux, département de la Gironde, France.
L'Opération se déroule au sein du périmètre de l'opération d'intérêt National (O.I.N.) Euratlantique. Le terrain est situé Impasse Treguey à Bordeaux (33).
Les travaux concernent la construction d'un bâtiment d'environ 9 400 mètres carrés
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la description des prestations est détaillée dans le document "Description des lots" disponible sur le profil acheteur.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le pouvoir adjudicateur exigera la présentation de prestations supplémentaires éventuelles pour les lots n^o4, 6, 7, 8, 10 et 15. Ces prestations supplémentaires éventuelles sont décrites dans les documents de la consultation.
Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : 24 mois à compter de la notification du marché.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : le marché fait l'objet d'une retenue de garantie correspondant à la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 44 du CCAG et à l'article 9.5 du CCAP. Cette retenue a pour objet de couvrir la levée des réserves dont est assortie la réception des ouvrages, ainsi que la réparation des désordres apparus pendant le délai de garantie.
Cette retenue de garantie est prélevée par fraction sur chacun des versements au titre du marché et de ses modifications en cours d'exécution, et à hauteur de 5% de ces versements.
La retenue de garantie pourra toutefois être remplacée, à la demande du titulaire, par une garantie à première demande d'un montant de 5% du marché initial, dans les conditions prévues par le code de la commande publique. Elle ne pourra pas être remplacée par une caution personnelle et solidaire.
La libération des sûretés ne pourra être effectuée qu'à l'expiration du délai de garantie de l'ensemble des travaux, éventuellement prolongé.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : fonds propres et subvention des collectivités territoriales.

Les règlements seront effectués par virement, le paiement (date du virement) devant intervenir dans les délais suivants :
- pour les acomptes : 30 jours à compter de la date effective de réception par le maître d'œuvre du projet de décompte, et au plus tôt le premier jour du mois m+1 pour les prestations exécutées au cours du mois m ;
- pour le solde : 30 jours à compter de la date de réception par le mandataire du maître d'ouvrage du décompte général revêtu de la signature du titulaire, avec ou sans réserve, ou à défaut d'une telle réception, à compter du 46e jour suivant la notification du décompte général faite au titulaire.
Le non-respect de ces délais donnera lieu au versement d'intérêts moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points
Par ailleurs, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera également versée.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le titulaire du marché sera un opérateur unique ou un groupement solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : l'examen des candidatures sera réalisé en application des article R.2144-1 à R.2144-7 du code de la commande publique.
Les critères de sélection des candidatures sont les suivants :
- capacités techniques et financières appréciées au vu des moyens humains et financiers présentés ;
- capacités professionnelles appréciées au vu des principaux travaux réalisés au cours des cinq dernières années présentés et des certificats de qualifications professionnelles éventuels.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 31 juillet 2020, à 12 heures.

Autres renseignements :

Renseignements complémentaires : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur exige que le groupement soit solidaire car les membres du groupement doivent assumer la responsabilité globale de la prestation tant sur le plan technique (études techniques et d'exécution) que d'un point du vue temporel en organisant et coordonnant leurs tâches pour respecter les délais de l'opération. Il est précisé que, pour un même lot, aucun opérateur économique ne devra figurer dans plusieurs candidatures en tant que candidat individuel ou en tant que membre d'un groupement sous peine d'élimination de tous les candidats concernés. Cette interdiction ne s'applique pas aux sous-traitants.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est mis à disposition sur le profil d'acheteur www.lasoderec.com, rubrique " marchés en cours ".

Les candidats sont très vivement invités, dès leur premier accès au profil acheteur, à renseigner leur identité et le courriel où ils peuvent être joints. C'est à cette seule condition qu'ils pourront être informés des compléments ou des modifications apportées au dossier de la consultation.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats devront impérativement adresser leur offre par voie électronique.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 juin 2020.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 Rue Tastet - cS 21490 33063 Bordeaux Cedex, tél. : (+33)5-56-99-38-00, courriel : greffe.ta-bordeaux juradm.fr adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ .

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Bordeaux 9 Rue Tastet - cS 21490 33063 Bordeaux Cedex, tél. : (+33)5-56-99-38-00, courriel : greffe.ta-bordeaux juradm.fr adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 Rue Tastet - cS 21490 33063 Bordeaux Cedex, tél. : (+33)5-56-99-38-00, courriel : greffe.ta-bordeaux juradm.fr adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ .

Renseignements relatifs aux lots :