Marché de substitution suite à la défaillance du titulaire du Lot 4 Revêtements de sols pour la restructuration du bâtiment A11 de l'Université de Bordeaux

Objet du marché : marché de substitution suite à la défaillance du titulaire du Lot 4 Revêtements de sols pour la restructuration du bâtiment A11 de l'université de Bordeaux.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45432100.
Lieu d'exécution : université de Bordeaux - secteur Peixotto, 33400 Talence.
Code NUTS : -FRI12.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de substitution suite à la défaillance du titulaire du Lot 4 Revêtements de sols pour la restructuration du bâtiment A11 de l'université de Bordeaux.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : cf. ccap du marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
les documents à produire par les candidats sont précisés à l'article présentation de l'offre du règlement de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 27 juillet 2020, à 12 heures.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MA2020-08.

Renseignements complémentaires : la présente consultation fait suite à la défaillance du titulaire du marché du Lot 4 attribué le 25/06/2018.
avis d'attribution au JOUE n^o2018/s 129-293400 du 02/07/2018.
les autres lots de l'opération ont été attribués et les travaux sont en cours.
durée d'exécution du marché : 3 mois dont 15 jours de période de préparation de chantier.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 juillet 2020.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue du Tastet - cS 21490 33063 Bordeaux.

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Bordeaux 9 rue du Tastet - cS 21490 33063 Bordeaux.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Bordeaux 9 rue Tastet 33063 Bordeaux.